合同中的逾期竣工违约金上限有哪些限制条件？

标题：合同中的逾期竣工违约金上限有哪些限制条件？

朋友们，你是不是遇到过这种情况——装修房子或者承包工程时，合同写着"逾期一天罚五千"，结果工程因为天气原因延迟了半个月，看着合同数违约金越滚越高，后背都发凉？

别慌！今天法小云就帮大家拆解：合同里写的违约金真的能随便扣吗？法律给你撑腰的三道防护墙。

法律常识小课堂

第一道限制来自《民法典》第585条：

法律允许双方约定违约金，但如果违约金明显超过实际损失，法院可以根据实际情况进行调整。

第二道防护来自最高法的司法解释：

对于建设工程合同，即使双方自由约定违约金，如果超过了工程总价款的30%，很可能会被法院认定为过高而调低。

第三道裁判法则：

法院还会重点审查三个关键点：

① 实际造成的损失有多大

② 双方有没有努力减少损失

③ 违约方是否恶意拖延

裁判案例库

案例1：四川某商业广场项目

合同约定每天2万元违约金，总工期延误60天，违约金高达120万。法院审查后认为实际租金损失仅有80万，最终调整为80万+10万律师费。

案例2：浙江厂房工程纠纷

合同写着按总造价的1‰/天计算违约金，折合每天8万元。法院认为工期延误3个月产生的违约金达到720万元，远超合同总价1.2亿的6%即720万，最终调整为180万。

遇到问题怎么办？

三步自保指南：

一、签约阶段：

1. 优先选择约定"违约金按日计算，但总金额不超过合同总额30%

2. 明确"因天气/疫情等不可抗力导致延期，可以顺延工期

二、纠纷发生时：

1. 第一时间用EMS发书面通知，说明延期原因和补救计划

2. 收集施工现场日志、监理记录、往来函件等证据链

3. 计算实际损失的证据（比如租房合同、租金转账记录）

三、起诉时：

通过司法鉴定主张"实际损失"，比直接说违约金过高更有说服力。

例如：实际租办公楼每月5万，三个月损失15万，即使合同写的是50万违约金，也只需要赔偿15万。

如果您正在面临类似纠纷，不用着急上火。点击下方咨询按钮，就能立即联系专业建筑律师。我们平台10万注册律师中，有超过3万名办理过建设工程纠纷的专业人士，能够为您精准匹配最适合的律师，量身定制解决方案。法小云陪您共同维护合法权益！